建筑公司违反减损义务 应承担相应责任/冯明超
作者:法律资料网 时间:2024-07-22 08:35:17 浏览:8496
来源:法律资料网
建筑公司违反减损义务 应承担相应责任
冯明超
判决要旨：守约一方在违约方违约时有减损的义务，不履行减损义，致使损失扩大的部分，应由守约方承担。
一、案情
2002年9月，攀枝花东区顺达建筑工程公司与攀枝花惠林房地产开发有限公司签订一份建设工程施工合同，约定顺达公司为惠林公司承建凤凰小区D幢工程。合同对工程内容、工期、质量、价款等权利义务均作了约定。顺达建筑公司按约进场后的2003年7月3日惠林公司通知顺达公司停止施工。同时，顺达公司向惠林公司递交一份《关于凤凰广场D座主体工程无法继续施工的报告》称：我公司基础已施工完毕，至今施工图审查尚未批准，机械于2003年7月3日全部停工，所有的损失由业主承担，并附停工损失费用计算表。该计算表中列明管理人员、木工、泥工等一共有164人，每天损失6620元，机械搭机、搅拌机的损失每天1475.2元。惠林公司在该《报告》上签字内容为: 施工图审查尚未批准，现场停止施工，恢复施工待我公司通知，并盖有惠林公司工程部的公章。双方就欠付工程款和停工损失赔偿问题经多次协商未果，顺达公司于2004年7月18日向攀枝花市中级人民法院起诉，要求判令惠林公司向其支付工程款1491109元，临建费176223元，停工损失费924478元（该损失计算至2004年2月23日）。攀枝花中院委托某会计师事务所对工程造价和损失进行的鉴定，结论为工程造价1499109元，停工人工费损失为703296元，机械费损失221182元。2004年12月1日攀枝花中院作出（2004）攀民初字第51号民判决：攀枝花惠林公司在判决生效后十日内向攀枝花东区顺达建筑工程公司支付工程款1675332元，停工人工损失费703296元，机械费损失221182元。
二、代理律师观点
攀枝花市惠林公司到成都聘请冯明超律师为其上诉代理人，冯明超律师阅卷后认为：该工程在2003年7月3日停工后，顺达建筑工程公司就应当采取必要措施，除少数几人留守现场外，其余的民工应当另行安排工作或者遣返回家，部分机械设备也应归还，以防止损失的扩大。但顺达建筑工程公司在停工之后直到2004年2月23日，整整六个月过去了也未尽减损义务，却让164人在施工现场吃喝闲耍180天，难道顺达公司就没有责任吗？冯明超律师认为是顺达公司的行为直接导致损失进一步扩大到703296元，应当依照《中华人民共和国合同法》第一百一十九条第一款“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿” 之规定承担相应的责任，惠林公司遂向四川省高级人民法院提起上诉。
三、判决
四川省高级人民法院审理认为：关于停工人工费损失的问题。原审鉴定以顺达公司施工时的参工人员164人按180天计算停工损失。根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条第一款“当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿”的规定，发生停工后，顺达公司应当在合理的期限内，采取适当的措施避免停工损失扩大。顺达公司没有采取合理的或适当的措施防止损失扩大，应当承担相应责任。顺达公司按施工时参工人员164人以180天计算主张人工费损失，时间明显过长。根据本案实际情况，人工费损失以90天较为适当。因此，惠林公司只应承担人工费损失351648元。惠林公司的该项上诉理由成立，应当予以支持。
四川省高级人民法院于2005年5月16日作出（2005）川民终字第144号民事判决：
一、撤销四川省攀枝花中级人民法院（2004）攀民初字第51号民事判决。
二、攀枝花惠林公司在本判决生效后十日内向攀枝花东区顺达公司支付工程款1675332元。
三、攀枝花市惠林公司在本判决生效后十日向攀枝花东区顺达公司支付人工费损失351646元，机械费损失221182元。
（本案上诉代理律师冯明超，13088086906，028--88057681）
教育部办公厅关于2011年学校突发公共卫生事件防控工作第三次预警通知
教育部办公厅
教育部办公厅关于2011年学校突发公共卫生事件防控工作第三次预警通知
教体艺厅[2011]6号
各省、自治区、直辖市教育厅 （教委），新疆生产建设兵团教育局：
目前，我国处于手足口病高发季节，防治形势严峻。日前，卫生部专门印发《关于进一步做好手足口病防治工作的通知》（卫发明电[2011]20号），要求加强托幼机构和小学等重点场所疫情防控工作。按照卫发明电[2011]20号文件精神，现就托幼机构及小学手足口病防控工作提出以下工作要求：
一、各地教育行政部门和托幼机构及小学要高度重视手足口病防控工作，加强与当地卫生部门的联系与沟通，并在卫生部门指导下，采取切实措施，认真做好手足口病的预防与控制工作。
二、各地托幼机构及小学要搞好学校环境卫生，清理卫生死角，清除垃圾、污水、污物，做好教室、宿舍、食堂、厕所等公共场所环境卫生工作。托幼机构还要经常清洗儿童的玩具及其他用品。
三、各地托幼机构及小学要通过各种形式开展手足口病防治知识的宣传教育，大力提倡良好的卫生习惯和生活方式，重点教育学生注意个人卫生、勤用肥皂或洗手液洗手，保持口腔清洁，多饮白开水或清凉饮料，多吃新鲜蔬菜和瓜果，尽量少去人群拥挤的公共场所。同时通过家长会对家长进行宣传，提醒家长多注意观察孩子身体状况的变化，一旦发现孩子有发热、出疹等情况，应尽早带孩子到医院就诊。
四、各地托幼机构及小学要认真落实学生晨检、因病缺勤病因追查与登记制度，做到传染病病人的早发现、早报告。各地教育行政部门和托幼机构及学校要强化报告意识，发现病人后必须立即向当地疾病预防控制部门进行报告，发生疫情时要逐级报告上级教育行政部门。
教育部办公厅
二〇一一年六月十五日
关于国家安全生产监督管理局负责备案的机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目（工程）安全预评价报告审查备案的通知
国家安全生产监督管理局
安监管司办字〔2004〕28号
关于国家安全生产监督管理局负责备案的机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目（工程）安全预评价报告审查备案的通知
为贯彻落实国家安全生产监督管理局（国家煤矿安全监察局）（以下简称国家局）《关于贯彻落实〈国务院关于取消第二批行政审批项目和改变一批行政审批项目管理方式的决定〉有关工作的通知》（安监管技装字〔2003〕68号）要求，保证机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目（工程）安全预评价工作的顺利进行，经研究，决定委托国家局安全科学技术研究中心（以下简称审查机构）开展国家局负责备案的机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目（工程）安全预评价报告的审查工作。现将审查、备案有关事项通知如下：
一、审查方式
审查机构组织与建设项目（工程）安全预评价内容相关的专家(一般为7名或9名)对安全预评价报告进行评审。专家评审工作采取会审的方式。
二、审查、备案程序
国家局负责备案的机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目（工程）安全预评价报告的审查、备案程序，依据国家局的有关规定进行，并补充如下工作程序：
（一）建设单位直接向审查机构提交审查安全预评价报告的申请（申请表格式见附件1），并附安全预评价报告。
（二）审查机构自接到建设单位的申请之日起15个工作日内，完成审查，并根据专家的评审意见出具审查报告，连同专家评审意见复印件、安全预评价报告（存档除外）一并交还建设单位。
（三）建设单位应根据专家评审意见和审查机构的审查报告，与安全评价机构共同修改完善安全预评价报告，并形成安全预评价报告备案稿，送交审查机构审核。
（四）审查机构在接到建设单位安全预评价报告备案稿后5个工作日内，完成审核并提出书面审核意见。经审核通过的，通知建设单位将安全预评价报告备案稿、专家评审意见（要附专家名单，格式见附件2）及审查机构审核意见复印件各一份报国家局备案；未通过的，通知其进一步修改完善后再按程序进行审核。
(五)经第二次审核仍不合格的，建设单位应委托其他安全评价机构重新编写安全预评价报告，并按以上程序进行审查。
三、其他事项
(一)审查工作要坚持“科学、规范、客观、公正”的原则，审查机构及评审专家应当保守有关评价机构和建设单位的商业秘密。
(二)审查机构在组织安全预评价报告审查前应将拟确定的评审专家名单通报国家局主管司，并邀请建设项目（工程）所在地省级安全生产监督管理部门派员参加会审。
(三)审查工作中发生的费用由建设单位承担。
附件： 1.国家安全生产监督管理局负责备案的机械、轻工、纺织、烟草、电力和贸易等行业建设项目（工程）安全预评价报告审查申请表(略)
2.安全预评价报告评审专家名单(略)
二○○四年三月十六日
